ࡱ> >A;<=qޑbjbjzLzL4&\&\زhKhKXXXXXYYY8@YYtY`Z`Z`Z`Z`Z[[[z||||||${1xX[[[[[XX`Z`ZHu]]][X`ZX`Zz][z]]j|J`Z`}\,8f0d\dJJXҐ][[[][[[[[[[[[[[[[[[[hKR W:ZaBcznik nr 4 do SWZ UMOWA nr & & & ../2024 Zawarta w Dbrowie Tarnowskiej w dniu & ........... 2024 r., pomidzy: Powiatem Dbrowskim ul. Berka Joselewicza 5, 33-200 Dbrowa Tarnowska, NIP: 871-17-71-285 reprezentowanym przez Pana Marcina Szentalera  Dyrektora Zarzdu Drogowego w Dbrowie Tarnowskiej ul. Warszawska 48 przy kontrasygnacie Pani Anety PochroD  GBwnego Ksigowego, zwanym w dalszej tre[ci umowy Zamawiajcym, a (w przypadku przedsibiorcy wpisanego do KRS) ................................................................................z siedzib w & & & & & & & & & & . przy ul. & & & & & & & & & & & wpisan do rejestru przedsibiorcw prowadzonego przez Sd Rejonowy & & & & & & & & .. & & & .. WydziaB Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego pod numerem KRS: & & .. NIP & & & zwanym w tre[ci umowy  Wykonawc reprezentowanym przez: 1.................................................................................................................................................. 2& .............................................................................................................................................. (w przypadku przedsibiorcy wpisanego do ewidencji dziaBalno[ci gospodarczej) (imi i nazwisko) & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .., przedsibiorc dziaBajcym pod firm & & & & & & & & & & & & & & & & & . z siedzib w & & & & & & & & & & & . przy ulicy & & & & & & & & & .., wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o DziaBalno[ci Gospodarczej, NIP: & & & & & & & .. reprezentowanym przez: & & & & & & & zwanym dalej Wykonawc Podstaw zawarcia niniejszej umowy (zwanej dalej  umow ) jest wynik postpowania nr ZDDT.271.10.2024 o udzielenie zamwienia publicznego, ktre przeprowadzone zostaBo na podstawie ustawy z dnia 11 wrze[nia 2019 r. - Prawo zamwieD publicznych. 1 1. Zamawiajcy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pod nazw:  Budowa chodnikw przy drogach powiatowych z podziaBem na cz[ci Cz[ & .. pn. & & & & & & & & , opisane dokumentacj projektow oraz STWiORB, zgodnie z ofert Wykonawcy stanowic zaBcznik do umowy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowizujcymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowizujcego, w terminie okre[lonym umow, zwane dalej  robotami lub  robotami budowlanymi . 2. Wykonawca zobowizuje si wykona wszystkie opisane dokumentacj projektow oraz STWiORB roboty budowlane, niezbdne do realizacji przedmiotu umowy. 3. Wykonawca zobowizuje si wykona roboty budowlane, ktre nie zostaBy wyszczeglnione w przedmiarze robt a s konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym. 2 1. Zamawiajcy dopuszcza zlecenie cz[ci robt podwykonawcom, w szczeglno[ci w zakresie, jaki zostaB wskazany w ofercie Wykonawcy odno[nie cz[ci zamwienia, ktrej wykonanie zamierza powierzy podwykonawcom. 2. Zakres rzeczowy robt, ktry Wykonawca zamierza powierzy podwykonawcom: & .. 3. Wykonawca ponosi peBn odpowiedzialno[ za roboty, ktre wykonuje przy pomocy podwykonawcw. Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robt budowlanych stanowicych przedmiot umowy nie stanowi jej zmiany ale jest wymagana zgoda Zamawiajcego na zmian podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wyra|ona poprzez akceptacj umowy o podwykonawstwo. 4. Wykonawca, podwykonawca, lub dalszy podwykonawca zamwienia zamierzajcy zawrze umow o podwykonawstwo, ktrej przedmiotem s roboty budowlane, jest obowizany w trakcie realizacji zamwienia publicznego, do przedBo|enia Zamawiajcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowizany doBczy zgod Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tre[ci zgodnej z projektem umowy. 5. Termin zapBaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie mo|e by dBu|szy ni| 30 dni od dnia dorczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej. 6. Zamawiajcy w terminie 7 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo mo|e zgBosi do niej pisemne zastrze|enia, w szczeglno[ci je|eli jej tre[ jest sprzeczna z tre[ci art. 463 ustawy Pzp lub nie speBnia nastpujcych wymagaD: a) umowa o podwykonawstwo nie okre[la zakresu robt, ktre ma wykona podwykonawca, kwoty wynagrodzenia pieni|nego nale|nego podwykonawcy, terminu wykonania robt objtych umow, formy lub terminu rozliczenia pomidzy Wykonawc a podwykonawc, b) przewidywany termin zapBaty wynagrodzenia jest dBu|szy ni| 30 dni od dnia dorczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej, c) przedmiot umowy o podwykonawstwo nie odpowiada cz[ci zamwienia okre[lonego umow zawart pomidzy Zamawiajcym a Wykonawca, d) do umowy o podwykonawstwo nie doBczono cz[ci dokumentacji dotyczcej wykonania robt, ktre maj by zrealizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub nie wskazano tej cz[ci dokumentacji, e) termin realizacji robt budowlanych okre[lonych w umowie o podwykonawstwo jest dBu|szy ni| termin przewidywany niniejsz umow dla tych robt, f) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowaD dotyczcych zawierania umw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami zgodnych z tre[ci niniejszej umowy, g) okres odpowiedzialno[ci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo, bdzie krtszy od okresu odpowiedzialno[ci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajcego, h) umowa o podwykonawstwo uzale|nia uzyskanie przez podwykonawc lub dalszego podwykonawc zapBaty od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapBaty przez Zamawiajcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapBaty przez Wykonawc wynagrodzenia podwykonawcy, i) umowa o podwykonawstwo uzale|nia zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawc podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia nale|ytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajcego, j) umowa o podwykonawstwo zawiera postanowienia dotyczce sposobu rozliczeD za wykonane roboty, uniemo|liwiajcego rozliczenie tych robt pomidzy Zamawiajcym a Wykonawc na podstawie umowy. 7. NiezgBoszenie pisemnych zastrze|eD do przedBo|onego projektu umowy o podwykonawstwo, ktrej przedmiotem s roboty budowlane, w terminie okre[lonym w ust. 6, uwa|a si za akceptacj projektu umowy przez zamawiajcego. 8. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktrej przedmiotem s roboty budowlane lub po upBywie terminu na zgBoszenie przez Zamawiajcego zastrze|eD do tego projektu, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkBada Zamawiajcemu po[wiadczon za zgodno[ z oryginaBem kopi zawartej umowy o podwykonawstwo, ktrej przedmiotem s roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jednak|e nie pzniej ni| na 5 dni przed dniem skierowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do realizacji robt budowlanych. 9. Zamawiajcy w terminie 7 dni od otrzymania kopii umowy o podwykonawstwo mo|e zgBosi do niej pisemny sprzeciw w przypadkach okre[lonych w ust. 6. 10. NiezgBoszenie pisemnego sprzeciwu do przedBo|onej umowy o podwykonawstwo, ktrej przedmiotem s roboty budowlane, w terminie okre[lonym w ust. 9, uwa|a si za akceptacj umowy przez zamawiajcego. 11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamwienia na roboty budowlane przedkBada zamawiajcemu po[wiadczon za zgodno[ z oryginaBem kopi zawartej umowy o podwykonawstwo, ktrej przedmiotem s dostawy lub usBugi stanowice cz[ przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyBczeniem umw o podwykonawstwo o warto[ci mniejszej ni| 0,5% warto[ci umowy. WyBczenie, o ktrym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umw o podwykonawstwo o warto[ci wikszej ni| 50.000 zB. W przypadku, o ktrym mowa w zd. 1, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkBada po[wiadczon za zgodno[ z oryginaBem kopi umowy rwnie| Wykonawcy. 12. W przypadku, o ktrym mowa w ust. 11, je|eli termin zapBaty wynagrodzenia jest dBu|szy ni| okre[lony w ust. 5, zamawiajcy informuje o tym Wykonawc i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystpienia o zapBat kary umownej. 13. Wykonawca zobowizany jest na |danie Zamawiajcego udzieli mu wszelkich niezbdnych informacji dotyczcych Podwykonawcw. 14. Przepisy ust. 4 - 12 stosuje si odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo. 15. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie mo|e poleci podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktrej przedmiotem s roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajcego. 16. Zamawiajcy mo|e za|da od Wykonawcy niezwBocznego usunicia z terenu budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktrym nie zostaBa zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajcego, lub mo|e usun takiego podwykonawc lub dalszego podwykonawc z terenu budowy na koszt Wykonawcy. 17. Zamawiajcy, mo|e |da od Wykonawcy zmiany lub niezwBocznego odsunicia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy od wykonywania [wiadczeD w zakresie realizacji przedmiotu umowy, je|eli sprzt techniczny, osoby i kwalifikacje, ktrymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie speBniaj warunkw lub wymagaD okre[lonych umow, nie daj rkojmi nale|ytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robt budowlanych, dostaw lub usBug lub dotrzymania terminw realizacji tych robt. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwBocznie usunie na |danie Zamawiajcego podwykonawc lub dalszego podwykonawc z terenu budowy, je|eli dziaBania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszaj postanowienia niniejszej umowy. 3 Zamawiajcy zobowizuje si do: 1. dostarczenia Wykonawcy peBnej dokumentacji projektowej dotyczcej zakresu robt, o ktrych mowa w 1, 2. protokolarnego przekazania placu budowy w terminie do siedmiu dni od dnia podpisania niniejszej umowy, 3. zabezpieczenia nadzoru inwestorskiego, 4. zapBaty wynagrodzenia za zrealizowany przedmiot zamwienia. 4 Wykonawca zobowizuje si: 1. Wykona roboty budowlane kompleksowo zgodnie z: a) umow, b) dokumentacj projektow, c) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robt d) specyfikacj warunkw zamwienia, e) obowizujcymi przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami wspBczesnej wiedzy technicznej i sztuk budowlan. 2. Przej plac budowy od zamawiajcego, odpowiednio zabezpieczy teren budowy wraz z urzdzeniami technicznymi i uniemo|liwi wstp na budow osobom nieupowa|nionym i na czas robt zapewni organizacj budowy zgodnie z przepisami BHP i ppo|, przepisami prawa budowlanego, oraz ochron mienia i ponosi odpowiedzialno[ za szkody powstaBe i wynikBe na terenie budowy poniesione przez pracownikw oraz przez osoby trzecie. Wykonawca przed przejciem placu budowy ubezpieczy si od odpowiedzialno[ci cywilnej zwizanej ze szkodami, o ktrych mowa wy|ej. Dowd ubezpieczenia zostanie okazany na |danie zamawiajcego, 3. Umo|liwi wstp na teren budowy pracownikom organw paDstwowego nadzoru budowlanego, do ktrych nale|y wykonywanie zadaD okre[lonych ustaw  Prawo Budowlane oraz do udostpnienia im danych i informacji wymaganych t ustaw, 4. Wykona przedmiot umowy z materiaBw odpowiedniej, jako[ci i posiadajcych wymagane prawem budowlanym dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie. Na |danie Zamawiajcego Wykonawca przedstawi wBa[ciwe certyfikaty i dopuszczenia, 5. Zapewni wBa[ciw koordynacj organizacji robt wszystkich bran| oraz prowadzi dokumentacj zgodnie z wBa[ciwymi przepisami, 6. Zapewni niezbdny liczebnie potencjaB wykwalifikowanych pracownikw i kierownika budowy, ktry z ramienia Wykonawcy peBniB bdzie & ..........................., Nr uprawnieD& & & & & & & & .. 7. Bra udziaB we wszystkich obradach i naradach organizowanych przez Zamawiajcego, 8. Zapewni sobie, na wBasny koszt, od odpowiednich dysponentw odpBatne korzystanie z mediw (woda, energia elektryczna) oraz ponosi koszty za ich korzystanie, 9. Zorganizowa plac budowy na wBasny koszt bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia. 10. Wykonawca lub podwykonawca zobowizany jest zatrudni na podstawie umowy o prac osoby, ktre w zakresie realizacji zamwienia bd wykonywa czynno[ci zwizane z wykonaniem przedmiotu zamwienia tj. roboty przygotowawcze w tym wprowadzenie czasowej organizacji ruchu, roboty rozbirkowe, roboty ziemne, roboty w zakresie budowy kanalizacji deszczowej, roboty w zakresie uBo|enia kraw|nikw, obrze|y chodnika oraz [cieku przykraw|nikowego, roboty w zakresie podbudowy, roboty w zakresie nawierzchni chodnika i zjazdw z betonowej kostki brukowej bezfazowej, roboty w zakresie uzupeBnienia nawierzchni bitumicznej jezdni wzdBu| nowo wykonanego chodnika, roboty wykoDczeniowe. je|eli praca tych osb polega bdzie na wykonywaniu pracy w sposb okre[lony w art. 22 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.  Kodeks pracy. Wykonawca zobowizany jest zawrze w ka|dej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowizujce podwykonawcw do zatrudnienia na umow o prac wszystkich osb wykonujcych czynno[ci wskazane w zd. 1. 11. W trakcie realizacji zamwienia Zamawiajcy uprawniony jest do wykonywania czynno[ci kontrolnych (w tym przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania [wiadczenia) odno[nie speBniania przez Wykonawc lub podwykonawc wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac osb wykonujcych wskazane w ust. 10 czynno[ci. Na ka|de wezwanie Zamawiajcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedBo|y Zamawiajcemu wskazane poni|ej dowody (jeden z wymienionych, kilka lub wszystkie) w celu potwierdzenia speBnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy oprac przez Wykonawc lub podwykonawc osb wykonujcych wskazane wust. 10 czynno[ci: 1) o[wiadczenie zatrudnianego pracownika, 2) o[wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prac, 3) po[wiadczon za zgodno[ z oryginaBem odpowiednio przez wykonawc lub podwykonawc kopi umowy/umw o prac pracownika, - zawierajcych informacje, w tym dane osobowe, niezbdne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prac, w szczeglno[ci imi i nazwisko zatrudnionego pracownika, dat zawarcia umowy o prac, rodzaj umowy o prac i zakres obowizkw pracownika. 5 1. Termin rozpoczcia wykonywania przedmiotu zamwienia ustala si od dnia przekazania terenu budowy, zgodnie z 3 pkt. 2. 2. Zamawiajcy ustala ostateczny, koDcowy termin wykonania przedmiotu zamwienia do 10.12.2024 r. 3. Za termin zakoDczenia realizacji przedmiotu umowy, strony uznaj termin zakoDczenia robt okre[lony w ust. 2, do upBywu ktrego Wykonawca zobowizany jest zakoDczy wszystkie roboty objte umow. 4. Wykonawca zobowizuje si w terminie obowizywania rkojmi/gwarancji, to jest w terminie & .. miesicy od dnia odbioru koDcowego, usun wszystkie ujawnione wady dotyczce realizacji przedmiotu umowy. 5. W terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajcemu do zatwierdzenia, harmonogram rzeczowy, zgodnie z ktrym bdzie realizowany przedmiot umowy. 6. W przypadku zwBoki w przedstawieniu Zamawiajcemu harmonogramu rzeczowego do zatwierdzenia w terminie okre[lonym w ust. 5, Wykonawca zapBaci Zamawiajcemu kar umown w wysoko[ci 500 zB za ka|dy rozpoczty dzieD zwBoki. 7. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje bd zBo|one w wersji papierowej i w edytowalnej wersji elektronicznej w ukBadzie uzgodnionym z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Harmonogram powinien by sporzdzony w czytelny sposb w wersji papierowej i graficznej zawierajcej wyr|nienie poszczeglnych etapw postpu w realizacji robt budowlanych. 8. Wykonawca bdzie przechowywaB egzemplarz zatwierdzonego harmonogramu rzeczowego na terenie budowy. 9. Harmonogram rzeczowy bdzie sporzdzony z podziaBem na asortymenty robt wedBug dziaBw STWiORB. Grupy asortymentw robt powinny by naniesione w harmonogramie rzeczowym z uwzgldnieniem daty rozpoczcia robt, czasu na ich wykonanie (z dokBadno[ci do miesica) oraz z uwzgldnieniem daty zakoDczenia robt. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczeglnych asortymentw robt Wykonawca uwzgldni przerwy wynikajce z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, typowych dla okresu jesienno  zimowo  wiosennego, harmonogram przyznanych zamkni drogowych, torowych, itp. (je|eli dotyczy) oraz inne okoliczno[ci mogce mie wpByw na terminowo[ wykonania umowy i zagwarantuje etapowanie wykonania przedmiotu umowy (je|eli dotyczy), zapewniajce realizacj przedmiotu umowy w terminie okre[lonym w ust. 2. 10. Harmonogram rzeczowy bdzie uwzgldniaB w szczeglno[ci: a) kolejno[, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi roboty budowlane stanowice przedmiot umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczcia i zakoDczenia robt skBadajcych si na przedmiot umowy, b) oglny opis metod realizacji robt budowlanych i etapw realizacji umowy (je|eli etapy s przewidziane). 11. Zamawiajcy zatwierdzi harmonogram rzeczowy w cigu 5 dni roboczych od daty przedBo|enia harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgBosi do niego uwagi ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SWZ, dokumentacji projektowej, STWiORB lub umowie. 12. W przypadku zgBoszenia przez Zamawiajcego uwag do harmonogramu rzeczowego Wykonawca bdzie zobowizany do uwzgldnienia tych uwag i przedBo|enia Zamawiajcemu poprawionego harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zgBoszonych przez Zamawiajcego uwag. 13. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajcego uwzgldnienia jego uwag lub brak zgBoszenia uwag w terminie okre[lonym w ust. 11 bd uwa|ane przez Strony za zatwierdzenie harmonogramu rzeczowego. 14. W przypadku nie uwzgldnienia w caBo[ci lub w cz[ci uwag Zamawiajcego w terminie okre[lonym w ust. 12 lub gdy przedBo|ony harmonogram bdzie w ocenie Zamawiajcego niezgodny z umow, a Zamawiajcy uzna, |e zBo|enie takiego harmonogramu rzeczowego jest mo|liwe, Wykonawca zapBaci Zamawiajcemu kar umown w wysoko[ci 500 zB za ka|dy rozpoczty dzieD zwBoki do momentu zatwierdzenia harmonogramu przez Zamawiajcego. 15. Strony maj prawo powoBywania si na harmonogram rzeczowo  finansowy od dnia jego zatwierdzenia przez Zamawiajcego. 16. Harmonogram rzeczowy mo|e podlega aktualizacji na wniosek ka|dej ze Stron umowy, w szczeglno[ci w zakresie przesunicia terminw realizacji poszczeglnych etapw robt (je|eli etapy s przewidziane) lub terminu zakoDczenia robt. 17. Je|eli wprowadzenie zmian do harmonogramu rzeczowego nie prowadzi do zmiany terminu zakoDczenia robt, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany umowy. 18. W przypadku konieczno[ci aktualizacji harmonogramu rzeczowego, w szczeglno[ci, gdy poprzednia wersja harmonogramu stanie si niespjna z faktycznym postpem w realizacji przedmiotu umowy, jak rwnie| w sytuacji, gdy inspektor nadzoru inwestorskiego powiadomi Wykonawc, |e harmonogram rzeczowy jest niezgodny z wymaganiami okre[lonymi umow a zBo|enie takiego harmonogramu jest mo|liwe, Wykonawca sporzdzi niezwBocznie, jednak nie pzniej ni| w terminie 5 dni roboczych od dnia ujawnienia konieczno[ci aktualizacji, projekt zaktualizowanego harmonogramu i przedstawi go inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia. Je|eli inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania projektu zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego nie zgBosi do niego uwag, przedBo|ony projekt uwa|a si za zatwierdzony tak|e przez Zamawiajcego. 19. Zaktualizowany harmonogram rzeczowy zastpuje dotychczasowy harmonogram rzeczowy i jest wi|cy dla Stron. 20. Je|eli Inspektor nadzoru inwestorskiego zgBosi uwagi do projektu zaktualizowanego harmonogramu rzeczowego, uzasadnione odniesieniem do wymagaD realizacyjnych opisanych w SWZ, dokumentacji projektowej lub umowie, w szczeglno[ci dotyczce jego niezgodno[ci z postanowieniami umowy lub tempa wykonywania robt, Wykonawca jest zobowizany do niezwBocznego, nie pzniej ni| w terminie 3 dni roboczych od ich otrzymania, przedBo|enia poprawionego harmonogramu rzeczowego uwzgldniajcego uwagi inspektora nadzoru inwestorskiego oraz postanowienia umowy. 21. W przypadku nie uwzgldnienia w caBo[ci lub w cz[ci uwag inspektora nadzoru inwestorskiego do aktualizacji harmonogramu rzeczowego w terminie okre[lonym w ust. 20, lub gdy przedBo|ona aktualizacja harmonogramu bdzie w ocenie inspektora nadzoru inwestorskiego niezgodna z umow, Wykonawca zapBaci Zamawiajcemu kar umown w wysoko[ci 500 zB za ka|dy rozpoczty dzieD zwBoki do momentu zatwierdzenia aktualizacji harmonogramu przez Zamawiajcego. 22. Je|eli faktyczny postp robt z przyczyn le|cych po stronie Wykonawcy bdzie obiektywnie zagra|aB terminowi zakoDczenia robt lub okre[lonemu terminowi zakoDczenia etapu robt, Wykonawca z przyczyn le|cych po jego stronie nie dotrzyma terminu okre[lonego w harmonogramie rzeczowym lub zajd inne istotne odstpstwa od harmonogramu rzeczowego, Wykonawca na |danie Zamawiajcego niezwBocznie, nie pzniej ni| w terminie 5 dni roboczych od otrzymania |dania, przedstawi Zamawiajcemu do zatwierdzenia projekt programu naprawczego. 23. Program naprawczy powinien przewidywa reorganizacj sposobu wykonywania robt poprzez zwikszenie zaanga|owania sprztu, personelu, podwykonawcw lub zasobw finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas robt lub etapw robt (je|eli etapy robt s przewidziane) w terminach okre[lonych w zaktualizowanym harmonogramie rzeczowym. Wykonawcy nie przysBuguje z tego tytuBu jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenie. 24. Je|eli przyczyna, z powodu ktrej bdzie zagro|one dotrzymanie terminu zakoDczenia robt lub okre[lonego terminu zakoDczenia etapu robt budowlanych wynika z winy Wykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony do wystpienia do inspektora nadzoru inwestorskiego i do Zamawiajcego o przedBu|enie terminu zakoDczenia robt oraz odpowiednio etapw robt (je|eli etapy s przewidziane) i do zwrotu poniesionych kosztw. 25. Inspektor nadzoru inwestorskiego mo|e wstrzyma wpisem do dziennika budowy wykonywanie robt budowlanych na podstawie umowy w przypadku: a) wykonywania robt budowlanych niezgodnie z dokumentacj projektow lub w sposb naruszajcy warunki bezpieczeDstwa, stwarzajcy zagro|enie dla |ycia i zdrowia osb znajdujcych si na terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie lub gdyby ich kontynuacja mogBaby wywoBa zagro|enie bezpieczeDstwa bdz spowodowa niedopuszczaln niezgodno[ z dokumentacj projektow lub z pozwoleniem na budow przy czym wszelkie opznienia wynikBe z powodu takiego wstrzymania obci|aj wyBcznie Wykonawc, b) wystpienia warunkw atmosferycznych, mogcych wpByn na pogorszenie jako[ci robt, z tym zastrze|eniem, |e przed wstrzymaniem robt budowlanych w zwizku z wystpieniem tych&,HPRTVXl f  B 24z»|xs h~\h *h ~h~5\h ~h~KHnHtHh ~h~>*h ~h~\ h\h ~h~5\hlh~ h ~h~ *h~hj *h~hj5 hl5\h~h~5\h~hj5\h~hj\h~h~\-,TVX B $a$gdl $*$]a$gdl1$7$gdl $1$7$a$gdl$(^(`a$gdl$ %7^7`a$gdl$ %7^7`a$gdl $ %a$gdl24 "*0X!(%') $*$a$gdl $ 7Sa$gdl 3]3gdl$ 3]3a$gdl$$ , $a$gdl $`a$gdl$(^(`a$gdl$a$gdl "*0,.XZ\ X(LX^zzzzzu h~6 hHh~ hh~hlh h5aJ hl5B*aJphhlhl5B*aJphhKVhKV5 hRLh~h~h~hj5PJh~hj\h~fHq h ~h~fHq h ~h~\ h~\*h `!x!!!!##(%.%''(())))))*+~++,-T-z--|....0 0*101<1^12d2j2222223:3>3333344L4P4p4······· hU[h~h)q~h~nHtHh~nHtHhchHh~KHnHtHh~KHnHtH h)q~h~ hHh~h~h{h~6E)~+z-|.0*1d24b67@9:$?N@AFHIJNLNTTTU$a$gdl $ Sa$gdlgdl $*$a$gdl$a$gdlp444444|5555667.70777|8~8.949<9>9@9F9:.;R<T<<<>Z>|>>>> ?$?*???L@N@V@AACCCCCDDEFFFHHIIIJJJ KRKKJLNNOݾ h"Kh~ h)q~h~hHh~B*phhHh~KHnHtHh~KHnHtH hHh~ h 2h~h~ hU[h~HOO OTOjOPhPPPPNQZQQQQR4RZRRTTTTV.VWWWVY\Y bbgghNiPiTiViXimmһҳҬ|sh~h~aJhlhlKHPJnHtH h~6aJhh3h~6h~h~B*ph h~h~ h~h9o\h~hj\ h~h'h~hj5 *h~hj h~hjh~hj5\ *h~hj5\ h2Ih~ h 2h~h~)U VV2WWWWWVXjXX YVY:Z_`bc*eeggXi $*$8$a$gdl $ a$gdl$a$gdl$a$gdl $ a$gdlXii j,jj@k|k0llmot2uuvxxxyz>| $ 7$a$gdl$a$gdl$a$gdl $*$8$a$gdl$ *$^a$gdl$ & F*$^a$gdlm$mmm2n4nooooooooppqqlqnq(r,rDrFrFss.t0tdtfttttttRuuuuuvvvvxxxx˰˰˰˰ˣˣˣˣˣˣˣˣ˽}uh3B*phh~hj5 hh~h5 h~PJnHtHh3PJnHtHhn-h~PJnHtHhr.h~PJnHtHh~h~h~5aJh~PJnHtHh$E}h~PJnHtHh~KHaJh~h~PJaJh~h~KHaJ.xyyyyyyzzzz6{B{D{h{x{{{{{{{{{0|8|D||||||| }"}|}~}}H`ln<pλ hh3 h|]h3hhB*KHPJphhhKHPJhhKHPJnHtH%hhB*KHPJnHphtHhh3B*phhHh35h3 hih3h3B*phhHh3B*ph4>|}Bȃz֍6 ڙޡʮ2 $ a$gdl $ Sa$gdl $ Sa$gdl $ a$gdl$a$gdl"ȃ΃@PxpІ.Jԉ܉މ>HfȊ0JЍҍ"HR@4t‘6>2ZƓN*,< hD#h3hh36h5h35h5h36 h[t'h3h3 hh3P<JRȖ &`*`ΘZ^ڙ|ܛ<|œTx`NxŸZdxԠޡĢXjܣ^ T hWfh3hVh35hVh36 hgh3 hD#h3h3 hh3RT"\dި:x©T.hh̬ "2H4^ȮʮҮBޯ(ư T02:|dʳ B,rz(hķ> hh3h9]h35h9]h36 h36 hgh3hVh35 hWfh3h3P2rHJRx4B $da$gdl $ a$gdl$a$gdl$G^G`a$gdl$a$gdl $ 7Sa$gdl $ Sa$gdl $ a$gdlҸ$d:ztx  @n|0DFHJR0DFvxzûh~h(mHsHh~h(h h~hWf h~hj h~h( h~hh~hj5 *h~hjht h9]h3 hUh3Uh9]h35 hD#h3h3 hWfh3 hh37 okoliczno[ci, inspektor nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel Wykonawcy uzgodni nowe terminy wykonania robt w harmonogramie rzeczowym, 26. Podjcie przez Strony negocjacji w celu zmiany umowy w zakresie terminw nie uprawnia Stron do odstpienia od umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia tempa wykonywania robt budowlanych. 6 1. Strony ustalaj wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze zBo|on ofert w wysoko[ci & .................. zB netto plus obowizujcy podatek VAT w wysoko[ci & ......................... zB, Bcznie & & & & & & & . brutto (sBownie: & ........& ............................................................................................................................). 2. Wynagrodzenie, o ktrym mowa w ust. 1 ma charakter ryczaBtowy. 7 1. Wynagrodzenie bdzie pBatne na podstawie koDcowej faktury VAT przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni, od otrzymania prawidBowo wystawionej faktury VAT. 2. Podstaw wystawienia faktury jest wykonanie przedmiotu umowy potwierdzone dokonaniem bezusterkowego protokolarnego odbioru koDcowego przedmiotu umowy. 3. Wynagrodzenie bdzie przekazane na rachunek bankowy Wykonawcy nr& & & & & & & & & & & & & & & & .. 4. Faktura zostanie wystawiona na nabywc tj. Powiat Dbrowski, 33-200 Dbrowa Tarnowska, ul. Berka Joselewicza 5 (NIP: 871-17-71-285). Odbiorc faktury bdzie: Zarzd Drogowy, 33-200 Dbrowa Tarnowska, ul. Warszawska 48. 5. W przypadku powierzenia przez Wykonawc cz[ci zamwienia podwykonawcy, Wykonawca jest zobowizany do dokonania we wBasnym zakresie zapBaty wynagrodzenia nale|nego podwykonawcy z zachowaniem terminw pBatno[ci wynikajcych okre[lonych w umowie z podwykonawc. 6. Wykonawca wraz z faktur za wykonane roboty przedstawi Zamawiajcemu dowd potwierdzajcy zapBat wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w postaci kserokopii potwierdzonego za zgodno[ przelewu bankowego. Do czasu zBo|enia dowodw, o ktrych mowa w zdaniu 1, zobowizanie wynikajce z faktury Wykonawcy uznaje si niewymagalne, a Wykonawcy nie bd przysBugiwaBy odsetki za okres opznienia w zapBacie z tego tytuBu. 7. Zamawiajcy dokonuje bezpo[redniej zapBaty wymagalnego wynagrodzenia przysBugujcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktry zawarB zaakceptowan przez zamawiajcego umow o podwykonawstwo, ktrej przedmiotem s roboty budowlane lub ktry zawarB przedBo|on zamawiajcemu umow o podwykonawstwo, ktrej przedmiotem s dostawy lub usBugi, w przypadku uchylenia si od obowizku zapBaty odpowiednio przez wykonawc, podwykonawc lub dalszego podwykonawc niniejszego zamwienia. 8. Wynagrodzenie, o ktrym mowa w ust. 7 dotyczy wyBcznie nale|no[ci powstaBych po zaakceptowaniu przez Zamawiajcego umowy o podwykonawstwo, ktrej przedmiotem s roboty budowlane, lub po przedBo|eniu zamawiajcemu po[wiadczonej za zgodno[ z oryginaBem kopii umowy o podwykonawstwo, ktrej przedmiotem s dostawy lub usBugi. 9. Bezpo[rednia zapBata obejmuje wyBcznie nale|ne wynagrodzenie, bez odsetek, nale|nych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 10. Przed dokonaniem bezpo[redniej zapBaty zamawiajcy umo|liwi wykonawcy zgBoszenie pisemnych uwag dotyczcych zasadno[ci bezpo[redniej zapBaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktrych mowa w ust. 7. Zamawiajcy informuje o terminie zgBaszania uwag w terminie nie krtszym ni| 7 dni od dnia dorczenia tej informacji. 11. W przypadku zgBoszenia uwag, o ktrych mowa w ust. 10 w terminie wskazanym przez zamawiajcego, zamawiajcy mo|e: a) nie dokona bezpo[redniej zapBaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, je|eli wykonawca wyka|e niezasadno[ takiej zapBaty albo b) zBo|y do depozytu sdowego kwot potrzebn na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wtpliwo[ci zamawiajcego, co do wysoko[ci nale|nej zapBaty lub podmiotu, ktremu pBatno[ si nale|y, albo c) dokona bezpo[redniej zapBaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, je|eli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wyka|e zasadno[ takiej zapBaty. 12. W przypadku, o ktrym mowa w ust. 11 lit. c, Zamawiajcy dokona bezpo[redniej zapBaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktrych mowa w ust. 6 w terminie nie dBu|szym ni| 30 dni od dnia zgBoszenia uwag przez wykonawc oraz potrci kwot wypBaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia nale|nego wykonawcy. 8 1. Przedmiotem odbioru koDcowego jest caBy przedmiot umowy. 2. Wykonawca zgBosi zamawiajcemu gotowo[ do odbioru koDcowego, pisemnie bezpo[rednio w siedzibie Zamawiajcego. Podstaw skutecznego zgBoszenia przez Wykonawc gotowo[ci do odbioru koDcowego, powodujcego konieczno[ wyznaczenia przez Zamawiajcego terminu odbioru bdzie faktyczne wykonanie robt, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy (robt) potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru. 3. Do obowizkw Wykonawcy w zakresie odbioru koDcowego nale|y skompletowanie i przedstawienie Zamawiajcemu w dacie odbioru dokumentw pozwalajcych na ocen prawidBowego wykonania przedmiotu umowy, a w szczeglno[ci: 1) dziennika budowy, 2) dokumentacji powykonawczej skBadajcej si z : - dopuszczeD, aprobat, certyfikatw, uzgodnieD oraz wszelkich innych dokumentw wymaganych przepisami ustawy - Prawo budowlane i innych przepisw szczeglnych majcych zastosowanie do wykonania przedmiotu umowy, - dokumentacji geodezyjnej powykonawczej, - o[wiadczenia kierownika budowy (robt) o zgodno[ci wykonania robt z dokumentacj projektow oraz obowizujcymi przepisami i normami, 4. Zamawiajcy wyznaczy termin odbioru koDcowego w cigu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o osigniciu gotowo[ci do odbioru. Wykonawca obowizany jest zawiadomi o terminie odbioru tak|e podwykonawcw, przy ktrych pomocy wykonaB przedmiot odbioru. 5. Je|eli Zamawiajcy uzna, |e roboty zostaBy zakoDczone, przedmiot umowy nie zawiera wad i usterek i Zamawiajcy nie bdzie miaB zastrze|eD, co do kompleksowo[ci i prawidBowo[ci dokumentacji powykonawczej strony podpisuj protokB bezusterkowego odbioru robt. 6. Je|eli zamawiajcy stwierdzi, |e roboty nie zostaBy zakoDczone, przedmiot umowy zawiera braki, wady lub usterki lub bdzie miaB zastrze|enia, co do kompletno[ci i prawidBowo[ci dokumentacji powykonawczej, wwczas nie dokonuje odbioru i wyznacza termin usunicia brakw, wad lub usterek bdz zakoDczenia robt. 7. Wykonawca zawiadamia zamawiajcego o usuniciu stwierdzonych brakw, wad lub usterek bdz terminie zakoDczenia robt i informuje o gotowo[ci do odbioru koDcowego. Zamawiajcy ustala termin odbioru koDcowego robt, nie dBu|szy ni| 7 dni od daty zawiadomienia. Ustp 5 stosuje si odpowiednio. 8. W przypadku gdy przedmiot umowy nadal zawiera wady lub usterki lub roboty nie zostaBy w peBni zakoDczone, zamawiajcy mo|e usunicie wady zleci osobie trzeciej i obci|y wykonawc peBnymi kosztami usunicia wady lub - je|eli wady nie da si usun - zastosowa stosowne przepisy Kodeksu cywilnego. 9 Wykonawca udziela Zamawiajcemu na wykonany przedmiot umowy, w tym rwnie| na wykonan dokumentacje geodezyjn powykonawcz & & & . miesicznej gwarancji za wady przedmiotu umowy. Okres rkojmi wynosi 60 miesicy. 2. Bieg terminu rkojmi i gwarancji rozpoczyna si od dnia bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy. Je|eli wykonawca zatai podstpnie wady wykonanego zadania, upByw terminw okre[lonych w ust. 1 nie nastpuje. 3. Zarzut z tytuBu gwarancji i rkojmi mo|e by podniesiony tak|e po upBywie terminu okre[lonego w ust. 1, je|eli przed jego upBywem zamawiajcy zawiadomiB wykonawc o wadzie. 4. O wykryciu wady w okresie gwarancji i rkojmi zamawiajcy jest zobowizany zawiadomi wykonawc na pi[mie listem poleconym w terminie jednego miesica od jej wykrycia. 5. Wykonawca usuwa wady w terminie technicznie uzasadnionym, wyznaczonym przez zamawiajcego. 6. W przypadku nie usunicia wady w terminie wyznaczonym przez zamawiajcego, zamawiajcy mo|e usunicie wady zleci osobie trzeciej i obci|y wykonawc peBnymi kosztami usunicia wady. 10 1. Zamawiajcy o[wiadcza, |e Wykonawca przed zawarciem umowy wnisB na jego rzecz zabezpieczenie nale|ytego wykonania umowy na zasadach okre[lonych w przepisach ustawy Pzp na kwot rwn 5 % ceny ofertowej brutto. 2. Zabezpieczenie nale|ytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczeD Zamawiajcego z tytuBu niewykonania lub nienale|ytego wykonania umowy przez Wykonawc, w tym usunicia wad, w szczeglno[ci roszczeD Zamawiajcego wobec Wykonawcy o zapBat kar umownych. 3. Beneficjentem zabezpieczenia nale|ytego wykonania umowy jest Zamawiajcy. 4. Koszty zabezpieczenia nale|ytego wykonania umowy ponosi Wykonawca. 5. Wykonawca jest zobowizany zapewni, aby zabezpieczenie nale|ytego wykonania umowy zachowaBo moc wi|c w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rkojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowizany do niezwBocznego informowania Zamawiajcego o faktycznych lub prawnych okoliczno[ciach, ktre maj lub mog mie wpByw na moc wi|c zabezpieczenia nale|ytego wykonania umowy oraz na mo|liwo[ i zakres wykonywania przez Zamawiajcego praw wynikajcych z zabezpieczenia. 6. Kwota w wysoko[ci & (sBownie: & ), stanowica 70 % zabezpieczenia nale|ytego wykonania umowy, zostanie zwrcona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamwienia i uznania przez zamawiajcego za nale|ycie wykonane. 7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeD z tytuBu rkojmi lub gwarancji, wynoszca 30 % warto[ci zabezpieczenia nale|ytego wykonania umowy, tj. & (sBownie: & ), zostanie zwrcona nie pzniej ni| w 15 dniu po upBywie okresu rkojmi lub gwarancji. 8. W trakcie realizacji umowy Wykonawca mo|e dokona zmiany formy zabezpieczenia nale|ytego wykonania umowy na jedn lub kilka form, o ktrych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, |e zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem cigBo[ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysoko[ci. 9. Zabezpieczenie nale|ytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajcego i zachowuje swoj wa|no[ na czas okre[lony w umowie. 10. Je|eli nie zajdzie powd do realizacji zabezpieczenia w caBo[ci lub w cz[ci, podlega ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w caBo[ci lub w cz[ci w terminach, o ktrych mowa w ust. 6 i ust. 7. Zabezpieczenie nale|ytego wykonania umowy wniesione w pienidzu zostanie zwrcone wraz z odsetkami wynikajcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajcego, na ktrym byBo ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienidzy na rachunek Wykonawcy. 11. Zamawiajcy mo|e dochodzi zaspokojenia z zabezpieczenia nale|ytego wykonania umowy, je|eli jakakolwiek kwota nale|na Zamawiajcemu od Wykonawcy w zwizku z niewykonaniem lub nienale|ytym wykonaniem umowy nie zostanie zapBacona w terminie wskazanym przez Zamawiajcego w pisemnym wezwaniu do jej zapBaty. 12. Je|eli okres wa|no[ci zabezpieczenia nale|ytego wykonania umowy jest krtszy ni| wymagany okres jego wa|no[ci, Wykonawca jest zobowizany ustanowi nowe Zabezpieczenie nale|ytego wykonania umowy nie pzniej ni| na 30 dni przed wyga[niciem wa|no[ci dotychczasowego zabezpieczenia. 13. Je|eli Wykonawca w terminie okre[lonym w ust. 12 nie przedBo|y Zamawiajcemu nowego zabezpieczenia nale|ytego wykonania umowy, Zamawiajcy bdzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wypBaty caBej kwoty, na jak w dacie wystpienia z roszczeniem opiewa bdzie dotychczasowe zabezpieczenie. 14. Zamawiajcy zwrci Wykonawcy [rodki pieni|ne otrzymane z tytuBu realizacji zabezpieczenia nale|ytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawc nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej cz[ci zabezpieczenia. 11 1. Wykonawca zapBaci zamawiajcemu kary umowne w nastpujcych okoliczno[ciach: a) za zwBok Wykonawcy w stosunku do terminu zakoDczenia robt okre[lonego w 5 ust. 2 w wysoko[ci 0,2 % ceny ofertowej brutto za ka|dy rozpoczty dzieD zwBoki, jaki upBynie pomidzy terminem zakoDczenia robt a faktycznym dniem zakoDczenia robt, b) za zwBok Wykonawcy w wykonaniu etapu (je[li przewidziane), asortymentu, rodzaju lub cz[ci robt okre[lonych w aktualnym haromonogramie rzeczowym wobec ktregokolwiek z terminw w nim okre[lonych  w wysoko[ci 0,1 % ceny ofertowej brutto za ka|dy rozpoczty dzieD zwBoki, c) za zwBok Wykonawcy w usuniciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rkojmi za wady fizyczne lub gwarancji jako[ci  w wysoko[ci 0,2 % ceny ofertowej brutto za ka|dy rozpoczty dzieD zwBoki liczony od dnia upBywu terminu na usunicie wad, d) z tytuBu odstpienia od umowy z przyczyn le|cych po stronie Wykonawcy w wysoko[ci 10 % ceny ofertowej brutto, przy czym Zamawiajcy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczeD z tytuBu rkojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych, e) za brak zapBaty wynagrodzenia nale|nego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom  1.000 zB za ka|de dokonanie przez Zamawiajcego bezpo[redniej pBatno[ci na rzecz podwykonawcw lub dalszych podwykonawcw, f) za nieterminow zapBat wynagrodzenia nale|nego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom 500 zB za ka|dy dzieD liczony od dnia upBywu terminu zapBaty do dnia zapBaty, g) za nieprzedBo|enie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktrej przedmiotem s roboty budowlane lub projektu jej zmiany, wwysoko[ci 1.000 zB. za ka|dy nieprzedBo|ony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany, h) za nieprzedBo|enie po[wiadczonej za zgodno[ z oryginaBem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany wwysoko[ci 1.000 zB. za ka|d nieprzedBo|on kopi umowy lub jej zmiany, i) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajcego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usBug w zakresie terminu zapBaty we wskazanym przez Zamawiajcego terminie, wwysoko[ci 1.000 zB. za ka|dy stwierdzony przypadek, j) za przystpienie do robt budowlanych przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu lub wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu w wysoko[ci 1.000 zB. za ka|dy dzieD ich wykonywania, k) za dopuszczenie do wykonywania robt budowlanych objtych przedmiotem umowy innego podmiotu ni| Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajcego podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okre[lonymi umow - w wysoko[ci 1 % ceny ofertowej brutto, l) za niezgodne zzatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie na czas prowadzenia robt, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienale|yt staranno[ci w wysoko[ci 500 zB. zB za ka|dy dzieD nieprawidBowo[ci, m) za zawinione przerwanie realizacji robt przez Wykonawc trwajce powy|ej 7 dni w wysoko[ci 0,1 % ceny ofertowej brutto, za ka|dy rozpoczty dzieD przerwy w wykonywaniu robt powy|ej sidmego dnia, n) w przypadku, gdy czynno[ci zastrze|one dla kierownika budowy/robt, bdzie wykonywaBa inna osoba ni| zaakceptowana przez Zamawiajcego  w wysoko[ci 1 % ceny ofertowej brutto za ka|dy stwierdzony przypadek, o) za nieprzedstawienie Zamawiajcemu ktregokolwiek z dowodw w celu potwierdzenia speBnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy oprac przez Wykonawc lub podwykonawc, w wysoko[ci 1 % ceny ofertowej brutto za ka|dy przypadek. 2. Limit kar umownych, jakich Zamawiajcy mo|e |da od Wykonawcy z wszystkich tytuBw przewidzianych w niniejszej umowie, wynosi 20 % ceny ofertowej brutto. 3. Je|eli kara umowna z ktregokolwiek tytuBu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa poniesionej szkody, to Zamawiajcy mo|e dochodzi odszkodowania uzupeBniajcego na zasadach oglnych okre[lonych przepisami Kodeksu cywilnego. 4. Zamawiajcy zapBaci Wykonawcy kary umowne: a) z tytuBu odstpienia od umowy z przyczyn le|cych po stronie Zamawiajcego wwysoko[ci 10 % ceny ofertowej brutto, przy czym kara nie przysBuguje, je|eli odstpienie od umowy nastpi z przyczyn, o ktrych mowa w art. 456 ust. 1 ustawy Pzp, b) za nieprzystpienie przez Zamawiajcego do odbiorw robt zgBoszonych do odbioru przez Wykonawc w terminach okre[lonych umow wwysoko[ci 1.000 zB za ka|dy rozpoczty dzieD zwBoki. 5. Limit kar umownych, jakich Wykonawca mo|e |da od Zamawiajcego z wszystkich tytuBw przewidzianych w niniejszej umowie, wynosi 20 % ceny ofertowej brutto. 6. Je|eli kara umowna z ktregokolwiek tytuBu wymienionego w ust. 4 nie pokrywa poniesionej szkody, to Wykonawca mo|e dochodzi odszkodowania uzupeBniajcego, na zasadach oglnych okre[lonych przepisami Kodeksu cywilnego. 7. Kara umowna z tytuBu zwBoki przysBuguje za ka|dy rozpoczty dzieD zwBoki i jest wymagalna od dnia nastpnego po upBywie terminu jej zapBaty. 8. Termin zapBaty kary umownej musi by okre[lony w dorczonym Stronie wezwaniu do zapBaty. W razie opznienia z zapBat kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej mo|e |da odsetek ustawowych za ka|dy dzieD opznienia 9. ZapBata kary umownej przez Wykonawc lub potrcenie przez Zamawiajcego kwoty kary z pBatno[ci nale|nej Wykonawcy albo z wniesionego zabezpieczenia nie zwalnia Wykonawcy z obowizku ukoDczenia robt lub jakichkolwiek innych obowizkw i zobowizaD wynikajcych zumowy. 10. Strony mog dochodzi odszkodowania przekraczajcego wysoko[ kar umownych, okre[lonych w niniejszym paragrafie, na zasadach oglnych. 12 1. Oprcz okoliczno[ci uzasadniajcych odstpienie od umowy przewidzianych w Kodeksie cywilnym oraz ustawie Pzp, Zamawiajcy jest uprawniony do odstpienia od umowy w terminie do 30 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okoliczno[ci uzasadniajcej odstpienie, je|eli Wykonawca: a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje j nienale|ycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjcia wykonywania lub nale|ytego wykonywania umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zado[uczyni |daniu Zamawiajcego, b) bez uzasadnionej przyczyny przerwaB wykonywanie robt na okres dBu|szy ni| 10 dni robocze i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajcego nie podjB ich w okresie 5 dni roboczych od dnia dorczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania, c) z przyczyn zawinionych nie przystpiB do odbioru terenu budowy, d) w razie konieczno[ci: - co najmniej dwukrotnego dokonywania przez Zamawiajcego bezpo[redniej zapBaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, - dokonania przez Zamawiajcego bezpo[redniej zapBaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, na kwot wiksz ni| 10% warto[ci umowy (brutto), o ktrej mowa w6 ust 1. 2. Wykonawca udziela rkojmi i gwarancji jako[ci w zakresie okre[lonym w umowie na cz[ zobowizania wykonan przed odstpieniem od umowy. 3. Wykonawca bdzie uprawniony do odstpienia od umowy w terminie do 30 dni od dnia pozyskania wiedzy o powstaniu okoliczno[ci uzasadniajcej odstpienie, w przypadku, gdy: a) zwBoka Zamawiajcego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu budowy, przekracza 10 dni; b) zwBoka Zamawiajcego w przystpieniu do odbioru przekracza 10 dni; 4. Odstpienie od umowy nastpuje z chwil otrzymania o[wiadczenia o odstpieniu przez drug stron w formie pisemnej. 13 1. Strony przewiduj mo|liwo[ zmiany terminu zakoDczenia robt o okres trwania przyczyn, z powodu ktrych bdzie zagro|one dotrzymanie terminu zakoDczenia robt, w nastpujcych sytuacjach: a) je|eli przyczyny, z powodu ktrych bdzie zagro|one dotrzymanie terminu zakoDczenia robt bd nastpstwem okoliczno[ci, za ktre odpowiedzialno[ ponosi Zamawiajcy, w szczeglno[ci bd nastpstwem nieterminowego przekazania terenu budowy lub konieczno[ci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczno[ci miaBy lub bd mogBy mie wpByw na dotrzymanie terminu zakoDczenia robt, b) gdy wystpi szczeglnie niekorzystne warunki atmosferyczne uniemo|liwiajce prawidBowe wykonanie robt, w szczeglno[ci z powodu technologii realizacji prac okre[lonej: umow, normami lub innymi przepisami, wymagajcej konkretnych warunkw atmosferycznych, je|eli konieczno[ wykonania prac w tym okresie nie jest nastpstwem okoliczno[ci, za ktre Wykonawca ponosi odpowiedzialno[, c) gdy wystpi konieczno[ wykonania robt zamiennych lub innych robt niezbdnych do wykonania przedmiotu umowy ze wzgldu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamwieD dodatkowych, ktre wstrzymuj lub opzniaj realizacj przedmiotu umowy, wystpienia niebezpieczeDstwa kolizji z planowanymi lub rwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbdnym do uniknicia lub usunicia tych kolizji, d) wystpi opznienia w dokonaniu okre[lonych czynno[ci lub ich zaniechanie przez wBa[ciwe organy administracji paDstwowej, ktre nie s nastpstwem okoliczno[ci, za ktre Wykonawca ponosi odpowiedzialno[, e) gdy wystpi opznienia w wydawaniu decyzji, zezwoleD, uzgodnieD, itp., do wydania ktrych wBa[ciwe organy s zobowizane na mocy przepisw prawa, je|eli opznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktrym ww. decyzje powinny zosta wydane oraz nie s nastpstwem okoliczno[ci, za ktre Wykonawca ponosi odpowiedzialno[, f) je|eli wystpi brak mo|liwo[ci wykonywania robt z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezale|nych od Wykonawcy, g) w przypadku wystpienia siBy wy|szej uniemo|liwiajcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami, 2. Je|eli Wykonawca uwa|a si za uprawnionego do przedBu|enia terminu zakoDczenia robt na podstawie ust. 1, zobowizany jest do przekazania zamawiajcemu wniosku dotyczcego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczno[ci stanowicych podstaw do |dania takiej zmiany. 3. Wszelkie zmiany umowy s dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajcego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, pod rygorem niewa|no[ci. 4. W razie wtpliwo[ci, przyjmuje si, |e nie stanowi zmiany Umowy nastpujce zmiany: a) danych zwizanych z obsBug administracyjno-organizacyjn Umowy, b) danych teleadresowych, c) danych rejestrowych, d) zmiany rachunku bankowego, e) bdce nastpstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy oraz jakiekolwiek zmiany, ktre na mocy zapisw umowy nie stanowi jej zmiany. 14 Ewentualne spory rozstrzyga bdzie sd powszechny wBa[ciwy dla Zamawiajcego. 15 W sprawach nie uregulowanych niniejsz umow maj zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 wrze[nia 2019 r. - Prawo zamwieD publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 16 Wszelkie zmiany umowy wymagaj formy pisemnej pod rygorem niewa|no[ci. 17 Umow sporzdzono w 3 jednobrzmicych egzemplarzach, dwie dla Zamawiajcego i jedna dla Wykonawcy. Zamawiajcy: Wykonawca:     z~246BD"V8<(*tv (.df>^F{!h~h3B*KHnHphtH!h~hjB*KHnHphtHh~h3B*phh~hjB*phh~hj5\ *h~hj!h~hjB*KHnHphtHh~hjKHnHtH h~hhhc h~h( h~hj-&fFR  $ d1$`a$gdl$ *$7$8$H$a$gdl $*$7$8$H$a$gdl$ ^a$gdl$ ^a$gdl$a$gdl $ a$gdlFLR  v  , .   DVt|02<B~    "@"n""жЩТ}sohohohohohoho h=Rhh *h~hj5 h~h8m h~h3h~hj5 *h~hj h~h( h~hjh~h(KHnHtHh~h `KHnHtHh~h(0JCJaJh~hjKHnHtH!h~hjB*KHnHphtH!h~h'B*KHnHphtH(   :H02<$a$gdl$ & F ^`a$gdl $ a$gdl$a$gdl $ a$gdl$ *$7$8$H$a$gdl$ *$7$8$H$a$gdl< 4##\$()+.,/3r578:<<<<>@BDNFGpI $ a$gdl $ a$gdl$a$gdl $ a$gdl"4#X#####,$.$\$b$v$$"%b%%%&'(("(\(b((*)))))))D*** +++++,@,-F-. ../,/4/000033&3f3^444P5V5^5r55N7777788^88299:8:@:::;;<<h~h4KHhch'~h7h h=RhU<<<<<<.===">>>>>?l?v?\@@@@@@AAAAA B&BBBBC@CCCCDDDGGGGHHHIDIpIvIIIJlJJJJJ KLKxKKLLLL,NPNRN^NbNdNNNNN h6h=Rh6 h=RhhAh6 h"`hhh~h8mB*phh~hj5MpIJLNPR2TUWXZ[\\^_ZazbPdrfgggi $ Sa$gdl$a$gdl$a$gdl d*$`gdl $ a$gdlNNNNnjnnn^odorotovozooo.p`pxppppp"qbqqqqqq rJrhrprtr@sFsnsssssss hnhOc;ht h=RhOc;hOc;hKhOc;B*ph hHhOc;hHhOc;B*phhOc;B*ph hhOc;h 5hOc;7\ h"`hOc; hOc;\h 5hOc;\>ikm8njnvopq@s ttuuuw6z>}8z $ 7na$gdl $ 7a$gdl$a$gdl$a$gdl $ Sa$gdlssssst tt}D}}~~*8>ʆ28z|ÿûôhN-8 h8J,hOc; h=RhOc;hcht h"`hOc;h~hj5 h\5 *h~hj5 h@JhOc;h 5hOc;\ hOc;\ hnhOc;hOc;BPV̉6hpƊ4>,2bȟΌԌVLZ^`jvzϧhOc;hjfHq h~hj5\h~h>u5\ hOc;\h ~hOc;\ h ~hOc; h~hj h\5h~hj5 *h~hj5h!hN-8 h=RhOc;hOc;7,bΌX  $ (a$gdl $ (a$gdl $`a$gdl$a$gdl $ a$gdl $ a$gdl$a$gdl $ na$gdl $ 7Sa$gdl  npđƑʑ̑Бґ֑ؑڑܑޑ͹hl h4ehhjhUh~h5 h~hHn h\5h~hj5 h~h4 h~hj h\5\h~hj5\ *h~hj5\lnp‘đȑʑΑБԑ֑ؑڑܑޑ$a$gd4e $7$a$gdl$a$gdl$a$gdl21h:p4e. A!"#$%Q s666666666vvvvvvvvv66666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@_HmHnHsHtHL`L &/Normalny*$CJKH_HaJmHsHtHJA J Domy[lna czcionka akapituPiP 0 Standardowy4 l4a ,k , 0 Bez listy :/: &/ WW8Num1z05B*\ph6/6 &/ WW8Num8z1 OJQJ^J6/6 &/ WW8Num8z3 OJQJ^J6/!6 &/ WW8Num9z1 OJQJ^J6/16 &/ WW8Num9z3 OJQJ^J8/A8 &/ WW8Num10z0 OJQJ^J8/Q8 &/ WW8Num10z1 OJQJ^J8/a8 &/ WW8Num11z1 OJQJ^J8/q8 &/ WW8Num11z3 OJQJ^J8/8 &/ WW8Num12z1 OJQJ^J8/8 &/ WW8Num12z3 OJQJ^J8/8 &/ WW8Num13z1 OJQJ^J8/8 &/ WW8Num13z3 OJQJ^J8o8 &/ WW8Num14z1 OJQJ^J8/8 &/ WW8Num14z3 OJQJ^J8/8 &/ WW8Num15z1 OJQJ^J8/8 &/ WW8Num15z3 OJQJ^J8/8 &/ WW8Num16z1 OJQJ^J8/8 &/ WW8Num16z3 OJQJ^J8/!8 &/ WW8Num17z1 OJQJ^J8/18 &/ WW8Num17z3 OJQJ^J8/A8 &/ WW8Num18z1 OJQJ^J8/Q8 &/ WW8Num18z3 OJQJ^J8/a8 &/ WW8Num19z1 OJQJ^J8/q8 &/ WW8Num19z3 OJQJ^J8/8 &/ WW8Num20z1 OJQJ^J8/8 &/ WW8Num20z3 OJQJ^J8/8 &/ WW8Num21z1 OJQJ^J8/8 &/ WW8Num21z3 OJQJ^J8/8 &/ WW8Num23z1 OJQJ^J8/8 &/ WW8Num23z3 OJQJ^J8/8 &/ WW8Num24z1 OJQJ^J8/8 &/ WW8Num24z3 OJQJ^JJ/J &/Absatz-StandardschriftartP/P &/WW-Absatz-StandardschriftartR/!R &/WW-Absatz-Standardschriftart1T/1T &/WW-Absatz-Standardschriftart11V/AV &/WW-Absatz-Standardschriftart111X/QX &/ WW-Absatz-Standardschriftart1111Z/aZ &/!WW-Absatz-Standardschriftart11111\/q\ &/"WW-Absatz-Standardschriftart111111^/^ &/#WW-Absatz-Standardschriftart1111111`/` &/$WW-Absatz-Standardschriftart11111111b/b &/%WW-Absatz-Standardschriftart111111111d/d &/&WW-Absatz-Standardschriftart1111111111f/f &/'WW-Absatz-Standardschriftart11111111111h/h &/(WW-Absatz-Standardschriftart111111111111j/j &/)WW-Absatz-Standardschriftart1111111111111l/l &/*WW-Absatz-Standardschriftart11111111111111n/n &/+WW-Absatz-Standardschriftart111111111111111</< &/ WW-WW8Num1z0 5B*php/!p &/,WW-Absatz-Standardschriftart1111111111111111>/1> &/ WW-WW8Num1z01 5B*phr/Ar &/-WW-Absatz-Standardschriftart11111111111111111@/Q@ &/WW-WW8Num1z011 5B*pht/at &/.WW-Absatz-Standardschriftart111111111111111111B/qB &/WW-WW8Num1z0111 5B*phv/v &//WW-Absatz-Standardschriftart1111111111111111111D/D &/WW-WW8Num1z01111 5B*phx/x &/0WW-Absatz-Standardschriftart11111111111111111111F/F &/WW-WW8Num1z011111 5B*phz/z &/1WW-Absatz-Standardschriftart111111111111111111111H/H &/WW-WW8Num1z0111111 5B*ph|/| &/2WW-Absatz-Standardschriftart1111111111111111111111J/J &/WW-WW8Num1z01111111 5B*ph~/~ &/3WW-Absatz-Standardschriftart11111111111111111111111L/L &/WW-WW8Num1z011111111 5B*ph/! &/4WW-Absatz-Standardschriftart111111111111111111111111N/1N &/WW-WW8Num1z0111111111 5B*ph/A &/5WW-Absatz-Standardschriftart1111111111111111111111111P/QP &/WW-WW8Num1z01111111111 5B*ph/a &/6WW-Absatz-Standardschriftart11111111111111111111111111R/qR &/WW-WW8Num1z011111111111 5B*ph/ &/7WW-Absatz-Standardschriftart111111111111111111111111111T/T &/WW-WW8Num1z0111111111111 5B*ph/ &/8WW-Absatz-Standardschriftart1111111111111111111111111111V/V &/WW-WW8Num1z01111111111111 5B*ph/ &/9WW-Absatz-Standardschriftart11111111111111111111111111111X/X &/WW-WW8Num1z011111111111111 5B*ph/ &/:WW-Absatz-Standardschriftart111111111111111111111111111111Z/Z &/WW-WW8Num1z0111111111111111 5B*ph/ &/;WW-Absatz-Standardschriftart1111111111111111111111111111111\/\ &/WW-WW8Num1z01111111111111111 5B*ph/! &/<WW-Absatz-Standardschriftart11111111111111111111111111111111^/1^ &/WW-WW8Num1z011111111111111111 5B*ph/A &/=WW-Absatz-Standardschriftart111111111111111111111111111111111`/Q` &/WW-WW8Num1z0111111111111111111 5B*ph/a &/>WW-Absatz-Standardschriftart1111111111111111111111111111111111b/qb &/WW-WW8Num1z01111111111111111111 5B*ph/ &/?WW-Absatz-Standardschriftart11111111111111111111111111111111111d/d &/ WW-WW8Num1z011111111111111111111 5B*ph/ &/@WW-Absatz-Standardschriftart111111111111111111111111111111111111f/f &/!WW-WW8Num1z0111111111111111111111 5B*ph/ &/AWW-Absatz-Standardschriftart1111111111111111111111111111111111111h/h &/"WW-WW8Num1z01111111111111111111111 5B*ph/ &/BWW-Absatz-Standardschriftart11111111111111111111111111111111111111j/j &/#WW-WW8Num1z011111111111111111111111 5B*ph/ &/CWW-Absatz-Standardschriftart111111111111111111111111111111111111111l/l &/$WW-WW8Num1z0111111111111111111111111 5B*ph/! &/DWW-Absatz-Standardschriftart1111111111111111111111111111111111111111n/1n &/%WW-WW8Num1z01111111111111111111111111 5B*ph/A &/EWW-Absatz-Standardschriftart11111111111111111111111111111111111111111p/Qp &/&WW-WW8Num1z011111111111111111111111111 5B*ph/a &/FWW-Absatz-Standardschriftart111111111111111111111111111111111111111111r/qr &/'WW-WW8Num1z0111111111111111111111111111 5B*ph/ &/GWW-Absatz-Standardschriftart1111111111111111111111111111111111111111111t/t &/(WW-WW8Num1z01111111111111111111111111111 5B*ph/ &/HWW-Absatz-Standardschriftart11111111111111111111111111111111111111111111v/v &/)WW-WW8Num1z011111111111111111111111111111 5B*ph/ &/IWW-Absatz-Standardschriftart111111111111111111111111111111111111111111111x/x &/*WW-WW8Num1z0111111111111111111111111111111 5B*ph/ &/JWW-Absatz-Standardschriftart1111111111111111111111111111111111111111111111z/z &/+WW-WW8Num1z01111111111111111111111111111111 5B*ph/ &/KWW-Absatz-Standardschriftart11111111111111111111111111111111111111111111111|/| &/,WW-WW8Num1z011111111111111111111111111111111 5B*ph/! &/LWW-Absatz-Standardschriftart111111111111111111111111111111111111111111111111~/1~ &/-WW-WW8Num1z0111111111111111111111111111111111 5B*ph/A &/MWW-Absatz-Standardschriftart1111111111111111111111111111111111111111111111111/Q &/.WW-WW8Num1z01111111111111111111111111111111111 5B*ph/a &/NWW-Absatz-Standardschriftart111111111111111111111111111111111111111111111111116/q6 &/ WW8Num9z0 5B*phP/P &/WW-Domy[lna czcionka akapitu6/6 &/Znaki numeracji</< &/WW-Znaki numeracji>/> &/WW-Znaki numeracji1@/@ &/WW-Znaki numeracji11B/B &/WW-Znaki numeracji111D/D &/WW-Znaki numeracji1111F/F &/WW-Znaki numeracji11111H/ H &/WW-Znaki numeracji111111J/ J &/WW-Znaki numeracji1111111L/! L &/WW-Znaki numeracji11111111N/1 N &/WW-Znaki numeracji111111111P/A P &/WW-Znaki numeracji1111111111R/Q R &/WW-Znaki numeracji11111111111T/a T &/WW-Znaki numeracji111111111111V/q V &/WW-Znaki numeracji1111111111111X/ X &/ WW-Znaki numeracji11111111111111Z/ Z &/!WW-Znaki numeracji111111111111111\/ \ &/"WW-Znaki numeracji1111111111111111^/ ^ &/#WW-Znaki numeracji11111111111111111`/ ` &/$WW-Znaki numeracji111111111111111111b/ b &/%WW-Znaki numeracji1111111111111111111d/ d &/&WW-Znaki numeracji11111111111111111111f/ f &/'WW-Znaki numeracji111111111111111111111h/ h &/(WW-Znaki numeracji1111111111111111111111j/ j &/)WW-Znaki numeracji11111111111111111111111l/! l &/*WW-Znaki numeracji111111111111111111111111n/1 n &/+WW-Znaki numeracji1111111111111111111111111p/A p &/,WW-Znaki numeracji11111111111111111111111111r/Q r &/-WW-Znaki numeracji111111111111111111111111111t/a t &/.WW-Znaki numeracji1111111111111111111111111111v/q v &//WW-Znaki numeracji11111111111111111111111111111x/ x &/0WW-Znaki numeracji111111111111111111111111111111z/ z &/1WW-Znaki numeracji1111111111111111111111111111111R/ R &/Symbole wypunktowaniaOJPJQJ^JP P &/NagBwek $xCJOJPJQJ^JaJ@B@ @ &/Tekst podstawowya$*/ * &/Lista^JH H &/Podpis1 $xx6CJ]^JaJ0 0 &/Indeks $^JXC@ X &/Tekst podstawowy wcitydh`a$R R &/ NagBwek1 $xCJOJPJQJ^JaJ2>2 2 &/TytuBa$CJaJ6J 6 &/PodtytuBa$6]TB T &/WW-Tekst podstawowy 2 dha$CJJR J &/WW-Tekst podstawowy 35N b N &/Wysunicie tekstu%^7`6 @r 6 &/0Stopka $o#b/ b \&Default 7$8$H$-B*CJOJQJ^J_HaJmHphsHtH@@ @ ` Akapit z list ^m$F F C0 Tekst dymkaCJOJQJ^JaJT/ T C0Tekst dymka ZnakCJKHOJQJ^JaJtH8U 8 ( 90 HiperBcze >*B*phz/ z 67[No paragraph style]d *$7$9D%B*CJPJ_HaJmHphsHtH4W 4 q ` Pogrubienie5\R^ R q 0Normalny (Web)dd*$[$\$KHtH>/ > 20 Stopka ZnakCJKHaJtHDo D  `0 Font Style72CJOJQJ^JaJXO" X  `0Style42d*$1$7$8$H$`KHOJQJtHL 2 L &s Bez odstpwCJ_HaJmHsHtH^B ^ _k0Style26%$d*$1$7$8$H$`a$KHOJQJtH^P@R ^ (0Tekst podstawowy 2dx1$PJmHsHtHb/a b (0Tekst podstawowy 2 ZnakCJKHPJaJmHsHtHPK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭V4з>mSz%[M5,cܫ{]r/N8aq-_*GlLi˽5Lj?D#}̷P m|È_b3oDHdZ'FX)jub=& ,΍ɄGaXp90@N3}eN3J/-nl5 m_~  |@ xyJxJ |zu@!%תr9d~9_"SLX,(eIpO #3/@X*/~/[!0wc&`a*&s|0DDhSb$g@__ ,6#x;a2Z=h%(\sia}dn"td;@|JKl.4) G1!F\(aMs8D!VF;$,l!Fln;Fm# wCL0^Es"!]$B")16 WK5{"2 61eA ; qc?Pgc"CP|jo@l5ʪ[ D2O,Q geUU Q;k2~n].n^Kw/+[tǮY t rР}Ou. i0  D3]d3Sݿx:8}x-j!xCZ}@WlyI@ھ m2DBARO4 w¢iaѐ`ʁ}W=0#xBeT/.3}Z0 IJVnJ.O.-7ȴAB+7jeZ2ApEt /F"Io(,ᢋx\N8q(Z\~+ Q K rA$vmDF: jWe~~dsH ;tDPb~,8&^h ̅lUk)]tYy WRQh߲5C@d`*T]#pj=HFNU4TEvM3,Z,5V>um.nmw x?K}Q[MfP7eXjv6jϠ&MBSZanjah^HC»9\!ړ=prTPjWJ߮ھ_-r۩<"¨2}x#Eٱ8/.XTd갥r8IcX@xPK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!.Etheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK]  p4Omx<TzF"<NWisޑ^abdehiklmo)UXi>|2 <pIiޑ_`cfgjnT # @H 0(  0(  B S  ?T [  **11 2233>>;@C@CCPnZn?zBzwzil/2زڲ۲ݲ޲(),`cdtzxm0222888W9tuxu)vKvײزڲ۲ݲ޲     q`"qE,[1,>*^Nfaw{^`5B*\ph.hh^h`.^`.88^8`.^`.^`.pp^p`.  ^ `.@ @ ^@ `.  ^ `.^`.^`.88^8`.^`.^`.pp^p`.  ^ `.@ @ ^@ `.  ^ `.^`.^`. 88^8`OJQJ^J% ^`OJQJ^J% ^`OJQJ^J pp^p`OJQJ^J%   ^ `OJQJ^J% @ @ ^@ `OJQJ^J   ^ `OJQJ^J% ^`OJQJ^J%^`. 88^8`OJQJ^J% ^`OJQJ^J% ^`OJQJ^J pp^p`OJQJ^J%   ^ `OJQJ^J% @ @ ^@ `OJQJ^J   ^ `OJQJ^J% ^`OJQJ^J%^`) 88^8`OJQJ^J% ^`OJQJ^J% ^`OJQJ^J pp^p`OJQJ^J%   ^ `OJQJ^J% @ @ ^@ `OJQJ^J   ^ `OJQJ^J% ^`OJQJ^J%^`. 88^8`OJQJ^J% ^`OJQJ^J% ^`OJQJ^J pp^p`OJQJ^J%   ^ `OJQJ^J% @ @ ^@ `OJQJ^J   ^ `OJQJ^J% ^`OJQJ^J%^`. 88^8`OJQJ^J% ^`OJQJ^J% ^`OJQJ^J pp^p`OJQJ^J%   ^ `OJQJ^J% @ @ ^@ `OJQJ^J   ^ `OJQJ^J% ^`OJQJ^J%^`. 88^8`OJQJ^J% ^`OJQJ^J% ^`OJQJ^J pp^p`OJQJ^J%   ^ `OJQJ^J% @ @ ^@ `OJQJ^J   ^ `OJQJ^J% ^`OJQJ^J%^`. 88^8`OJQJ^J% ^`OJQJ^J% ^`OJQJ^J pp^p`OJQJ^J%   ^ `OJQJ^J% @ @ ^@ `OJQJ^J   ^ `OJQJ^J% ^`OJQJ^J%^`) 88^8`OJQJ^J% ^`OJQJ^J% ^`OJQJ^J pp^p`OJQJ^J%   ^ `OJQJ^J% @ @ ^@ `OJQJ^J   ^ `OJQJ^J% ^`OJQJ^J%^`) 88^8`OJQJ^J% ^`OJQJ^J% ^`OJQJ^J pp^p`OJQJ^J%   ^ `OJQJ^J% @ @ ^@ `OJQJ^J   ^ `OJQJ^J% ^`OJQJ^J%^`. 88^8`OJQJ^J% ^`OJQJ^J% ^`OJQJ^J pp^p`OJQJ^J%   ^ `OJQJ^J% @ @ ^@ `OJQJ^J   ^ `OJQJ^J% ^`OJQJ^J%^`. 88^8`OJQJ^J% ^`OJQJ^J% ^`OJQJ^J pp^p`OJQJ^J%   ^ `OJQJ^J% @ @ ^@ `OJQJ^J   ^ `OJQJ^J% ^`OJQJ^J%^`. 88^8`OJQJ^J% ^`OJQJ^J% ^`OJQJ^J pp^p`OJQJ^J%   ^ `OJQJ^J% @ @ ^@ `OJQJ^J   ^ `OJQJ^J% ^`OJQJ^J%^`) 88^8`OJQJ^J% ^`OJQJ^J% ^`OJQJ^J pp^p`OJQJ^J%   ^ `OJQJ^J% @ @ ^@ `OJQJ^J   ^ `OJQJ^J% ^`OJQJ^J%^`^Jo(.^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.h ^`hH.h ^`hH.h pL^p`LhH.h @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PL^P`LhH.h^`5OJQJo(hHh^`OJQJo(hH pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.h-^-`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh ^ `OJQJo(hHh ^ `OJQJo(hHhm^m`OJ QJ ^J o(hHoh=^=`OJQJo(hHh ^ `OJQJo(hHh^`OJ QJ ^J o(hHoh^`OJQJo(hH^`5o(.h^`OJQJo(hH^`o()2 ^2 `. ^ `.L^`L.^`.r^r`.BL^B`L.q`qEfaw1>*^WW8Num1WW8Num2WW8Num6WW8Num7WW8Num9WW8Num11WW8Num12WW8Num13WW8Num15WW8Num16WW8Num17WW8Num18WW8Num19WW8Num20WW8Num21WW8Num23WW8Num24vwB'HRP iDn$_Dn$Dn$M-g:Dn$bBDn$d`Dn$GhDn$.nDn$# *(pPc =Y"^V`l>)Hr~za(oN Y  q $  _  ]D U b8utw=>u&)T#\.6q%s!o %= R7NZ$ \ M!1"X$Nh$%%7& &@0&f&'j'(.(y=*N*|P*o:+/V-f.&/J10`c0_?1J1iZ172"92<<2mH2VH3434i45;5}5J6<7!76718N-859( 9`R9c:":; ;Oc;Kv;<?N<:=fD=i=~ >6@9@?@J4AUA6 BLEBgB"C!xCc2DEjEF#F&GM6G[[G Hr+H5H IMJ(9JoJJKK0KVKqK,OLcROxO`Q[xRz^S:U>U0fUCrUKVYVWpWypY[ \9o\<:^L_ `b*0bHbzPcdU]dmmdvd'e4ed5eWf ;fg (gngt`h(iu4itij+k_kllol2lsmlnu%n1n;n+CnoIobpBqs&s-s7s$t@ctGuPy#z$z#{q|u;}S~Hn/\+2&Xce,K@W$ !<=_&Lv8m\&4T H$94_R"1jH=3-D0JQB`!%0I:A]<~~W&^{KS\w`XYln&&;O[PV#%sl:5^`\N03?pRjv)&W+@6qpv+)4 W&Yp+}DeEFX'GU8Zr _ vC`( [" oY. j@N8n7 u<9yF<5u)3!24 4LpZu]7kms{.uPT{b#LP_ lv}*1ZQ7-=P ?-^{6=Ya#+JpQZjp=0M[:Un0Rk&lNcH=زڲ@{4{4{4{4 %123ADHPSTUWY RjlnUnknown G.[x Times New Roman5Symbol3. .[x ArialO.  k9Lucida Sans Unicode7..{$ Calibri=OpenSymbol5. .[`)TahomaO  MS MinchoMS Gothic;Wingdings?= .Cx Courier NewA$BCambria Math"qVʇVʇbTgL[GL[G!0}} ?qHP 34! xx   projekt Starostwo Powiatowe Ewa CiochoDd                 Oh+'0  0 < H T`hpx projektStarostwo PowiatoweNormal Ewa Ciocho2Microsoft Office Word@@Myp@?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~      !"#$%&'()*,-./012456789:?@CRoot Entry F}B1Table WordDocument 4SummaryInformation(+DocumentSummaryInformation83MsoDataStore |`}RN2YQLFELW==2 |`}Item PropertiesUCompObj {   F)Dokument programu Microsoft Word 972003 MSWordDocWord.Document.89q